Дело №6003-26-00-2к/185(4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2026 года город Астана

Кассационный суд по гражданским делам в составе председательствующего судьи Исмагуловой К.К., судей Исполовой Р.А., Черняховской М.Р., с участием прокурора Саттыбаева Б.И., представителя истца Турухановой Л.М., представителя ответчика Утесбаева О.К., представителя третьего лица Бакыт К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску коммунального государственного учреждения (далее КГУ) «Управление строительства города Алматы» к товариществу с ограниченной ответственностью (далее ТОО) «Бұрған - 2005» о взыскании дебиторской задолженности, поступившее по кассационной жалобе истца КГУ «Управление строительства города Алматы» на решение специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 13 июня 2025 года и постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 22 октября 2025 года,

УСТАНОВИЛ:

23 ноября 2020 года между КГУ «Управление комфортной городской среды Алматы» (ныне КГУ «Управления строительства города Алматы») и ТОО «Бұрған-2005» заключен типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по объекту «Разработка проекта развития физкультурнооздоровительных центров города Алматы, по адресу: Турксибский район, микрорайон Жас-Канат, восточнее ЖК «Жас-Канат» (Строительство) на сумму 1 456 977 938,99 тенге.

Срок исполнения составляет 13 месяцев со дня подписания договора.

20 декабря 2020 года, 15 февраля 2021 года, 15 декабря 2021 года, 17 марта 2022 года и 30 марта 2022 года между сторонами заключены дополнительные соглашения к договору, при этом сроки выполнения работ оставлены без изменений.

30 декабря 2021 года дополнительным соглашением срок выполнения работ продлен до 25 апреля 2022 года.

01 августа 2022 года дополнительным соглашением срок установлен до 03 августа 2022 года в связи с изменением источника финансирования.

08 декабря 2022 года дополнительным соглашением срок продлен до 31 января 2023 года.

Подрядчику оплачено 1 827 287 571,23 тенге.

Между истцом и ответчиком подписаны акты выполненных работ на общую сумму 1 916 591 367 тенге.

В 2024 году КГУ «Ревизионная комиссия по городу Алматы» проведен государственный аудит, по итогам которого составлен аудиторский отчет, по результатам аудиторского отчета установлено расходование бюджетных средств за выполнение работ.

Актом приемки объекта в эксплуатацию от 31 декабря 2024 года объект введен в эксплуатацию, где сметная стоимость составляет 2 078 497 806 тенге.

Требования истца основаны на том, что ТОО «Бұрған-2005» не выполнило работы на сумму 315 237 871,38 тенге, в связи с чем истец просит вернуть указанные средства в бюджет.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 13 июня 2025 года, оставленным без изменения постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 22 октября 2025 года, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе истец КГУ «Управления строительства города Алматы» просит отменить судебные акты и взыскать сумму долга, указывая, что согласно акта ввода объекта в эксплуатацию стоимость основных фондов составила 1 578 173 240 тенге. 5 февраля 2025 года объект передан в коммунальную собственность города Алматы и закреплен за ГККП «СКДЮСТШ №5» по акту приема-передачи №21 на сумму 1 578 173 240 тенге.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела и дав оценку доводам, изложенным в жалобе, заключение прокурора, полагавшего оставить в силе судебные акты, суд приходит к следующему.

Предметом спора является взыскание суммы в размере 315 237 871,38 тенге, которая, согласно аудиторскому заключению от 19 апреля 2024 года, признана оплатой, произведенной подрядчику за фактически невыполненные работы.

Из материалов дела установлено, что ответчиком 26 ноября 2024 года направлено в адрес истца письмо о готовности объекта и необходимости принятия его в эксплуатацию.

Пунктом 7 подписанного сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию от 31 декабря 2024 года установлено, что сметная стоимость по утвержденному проекту составляет 2 189 047,67 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 1 822 284,26 тыс. тенге, оборудование, инструмент и инвентарь 256 213,55 тыс. тенге.

Согласно пункту 44-1 статье 1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан», акт приемки объекта в эксплуатацию - документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации.

Акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, подрядчиком, а также представителями технического и авторского надзора. Акт является основанием для расчетов между заказчиком и подрядчиком и ввода объекта в эксплуатацию.

В силу пункта 4 статьи 663 Гражданского кодекса Республики Казахстан сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов и органов местного самоуправления.

Согласно заключению эксперта №42 от 28 мая 2025 года, стоимость выполненных работ по актам составила 1 916 591 367,79 тенге, фактический объем работ 2 029 809 584,20 тенге, при этом оплачено 1 827 287 571,23 тенге.

Работы подтверждены подписанными актами, а объект введен в эксплуатацию 31 декабря 2024 года со сметной стоимостью 2 078 497 806 тенге.

Суды обоснованно установили, что аудит проведен в апреле 2024 года, однако работы продолжались после завершения аудиторской проверки.

Соответственно, аудиторское заключение в данном споре не может являться доказательством наличия дебиторской задолженности.

Имеющийся в деле акт приема-передачи от 5 февраля 2025 года, согласно которому ГККП «СKDЮСТШ №5» приняло имущество в виде вновь построенного физкультурно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: город Алматы, Турксибский район, микрорайон Жас - Канат, дом 24Б, с указанием стоимости строительства в размере 1 578 173 240 тенге, не может быть признан надлежащим доказательством объема выполненных ответчиком строительных работ, поскольку содержание акта и приложенные материалы не позволяют достоверно установить компетенцию лиц на подписание данного документа.

Также решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 10 марта 2026 года в пользу подрядчика ТОО «Бұрған-2005» взыскан с заказчика КГУ «Управления строительства города Алматы» долг в сумме 89 303 796,56 тенге, составляющих разницу между стоимостью выполненных им работ в размере 1 916 591 367,79 тенге и произведенной заказчиком оплатой в размере 1 827 287 571,23 тенге.

Судами не допущены нарушения норм процессуального и материального права, на все доводы сторон дана надлежащая оценка, все юридически

значимые обстоятельства по делу установлены верно, выводы, изложенные в оспариваемых судебных актах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основания для корректировки состоявшегося по делу судебных актов отсутствуют.

Руководствуясь подпунктом 1) части 2 статьи 451 ГПК, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 13 июня 2025 года и постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 22 октября 2025 года - оставить в силе, кассационную жалобу истца коммунального государственного учреждения «Управление строительства города Алматы» без удовлетворения.

Председательствующий

К.К.Исмагулова

Судьи М.Р. Черняховская