№6003-26-00-2к\520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2026 года город Астана

Кассационный суд по гражданским делам в составе председательствующего судьи Айтжанова К.Р., судей Даненовой А.А., Токсанбаева А.Б.,

с участием представителей истца Сыздыковой А.Ж., Ляльковой А.А., Мукаш А.Б., представителей АО «Казтелерадио» Атанова Ж.М., Рыскали Е.И., представителя АО «Евразийский банк» Елибаева Н.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску товарищества с ограниченной ответственностью «ELBOR NETWORKS SYSTEMS» к акционерному обществу «Казтелерадио», товариществу с ограниченной ответственностью «KONSEL Service», акционерному обществу «Евразийский банк» о признании банковских гарантий прекращенными, поступившее по кассационной жалобе истца на постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 5 ноября 2025 года,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с вышеуказанным иском.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 24 июня 2025 года иск удовлетворен.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 5 ноября 2025 года решение суда отменено с вынесением нового решения об отказе в иске.

В кассационной жалобе истец просит отменить постановление апелляционной инстанции с восстановлением решения суда, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Изучив доводы жалобы, выслушав стороны, суд полагает, что обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям.

В соответствии с частью 5 статьи 438 ГПК основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов являются существенные нарушения норм материального и процессуального права, предусмотренные статьей 427 настоящего кодекса, которые привели к вынесению незаконного судебного акта.

Таких нарушений по данному делу не допущено.

Так, 4 апреля 2018 года АО «Казтелерадио», (Заказчик), с одной стороны, и ТОО «KONSEL Service» (Подрядчик), 19 марта 2018 заключили договор о закупках комплексных работ по строительству РТС цифрового эфирного телевещания стандарта «DVB-T2» «под ключ» (далее - Договор).

18 апреля 2018 года между АО «Евразийский банк» (Банк, Гарант), и ТОО «KONSEL Service» (Должник, Клиент) заключен договор о выдаче банковской гарантии, согласно которому Банк выдает в пользу АО «Казтелерадио» (далее - Кредитор либо Бенефициар) банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Бенефициаром по Договору.

Сумма Гарантии составляет 129 964 800 тенге.

Срок действия Гарантии с даты выдачи гарантии до 31 декабря 2018 года (включительно) или до полного исполнения обязательств по Контракту в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

Обеспечением надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по договору является залог/заклад денег в размере 100% от суммы гарантии.

5 мая 2018 года в договор гарантии внесены следующие изменения, имеющие значение для дела:

«Принимая во внимание, что Должник заключил Договор, и было предусмотрено в Договоре, что Должник внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на сумму 129 964 800 тенге, настоящим АО «Евразийский банк», подтверждает, что является Гарантом по вышеуказанному Договору, и берет на себя безотзывное обязательство выплатить по требованию сумму, не превышающую 129 964 800 тенге, а также письменного подтверждения того, что Должник не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Настоящая банковская гарантия вступает в силу с даты подписания Договора Бенефициаром и Должником, и действует до момента государственной регистрации Актов ввода в эксплуатацию всех объектов (РТС) по Договору, в уполномоченном органе Республики Казахстан. Гарантийное обязательство №0017218 от 18 апреля 2018 года (гарантия возврата авансового платежа) на сумму 1 299 648 000 тенге (с изменениями от 5 мая 2018 года, от 14 марта 2019 года, от 24 июля 2019 года). Изменение от 24 июля 2019 года также имеет значение для рассматриваемой ситуации: «Принимая во внимание, что Должник по состоянию на 12 июля 2019 года выполнил работы по Договору на общую 2 765 770 250,12 тенге, что составляет 63,84% от общей стоимости Договора, а также, учитывая, что было предусмотрено в Договоре, что Бенефициар вправе уменьшить сумму гарантийного обязательства по авансовому платежу соразмерно стоимости фактически выполненных Работ, настоящим АО «Евразийский банк» уменьшает сумму гарантийного обязательства на 829 613 424,30 тенге и подтверждает, что является Гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить по требованию сумму, не превышающую 470 034 575,70 тенге, по получению письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Должник не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Гарантийное обязательство №0017218 от 18 апреля 2018 года (гарантия возврата авансового платежа) на сумму 1 299 648 000 тенге (с изменениями от 5 мая 2018 года, от 14 марта 2019 года, от 24 июля 2019 года). Изменение от 24 июля 2019 года также имеет значение для рассматриваемой ситуации:

Сумма настоящей банковской гарантии подлежит уменьшению по письменному решению Бенефициара соразмерно сумме отработанного Должником аванса по Договору, подтвержденной со стороны Должника перед

Гарантом подписанными между Бенефициаром и Должником справками о стоимости выполненных работ и затрат (Ф-3) по Договору.

Настоящая банковская гарантия вступает в силу с даты поступления авансового платежа по Договору на счёт Должника, открытый АО «Евразийский банк», и действует до момента государственной регистрации Актов ввода в эксплуатацию всех объектов по Договору, в уполномоченном органе Республики Казахстан. 31 мая 2018 года подписан ряд документов в рамках взаимоотношений между АО «Евразийский банк» и ТОО «KONSEL Service», которые не только изменили правовую ситуацию, но также привели к включению в правоотношения иных участников, таких как: ТОО ТОО «AXIMA», Гельфенштейна М.И., ТОО «ELBOR NETWORKS SYSTEMS»:

Между АО «Евразийский банк» и ТОО «KONSEL Service» подписано Соглашение о расторжении Договора банковской гарантии от 8 апреля 2018 года, согласно которому Договор банковской гарантии считается расторгнутым, с даты подписания указанного Соглашения; Между АО «Евразийский банк» и ТОО «KONSEL Service» подписано Соглашение о расторжении Договора банковской гарантии от 18 апреля 2018 года.

Между АО «Евразийский банк» и ТОО «KONSEL Service» (Заемщик), ТОО «КОНСЭЛ», ТОО «AXIMA», (далее совместно именуемые - Ответчики/Заемщики) заключено Соглашение о предоставлении кредитной линии от 31 мая 2018 года с учетом Дополнительных соглашений, в рамках которого Банком Заемщикам предоставлена кредитная линия на общую сумму в размере 3 429 612 800 тенге, в том числе лимит - 1 (пополнение оборотных средств, строительство РТС, приобретение, поставка, сервис, монтаж и логистика оборудования и пр. для исполнения Договора на 2 000 000 000 тенге, лимит - 2 (выпуск банковской гарантии исполнения обязательств) - 129 964 800 тенге, лимит-3 (выпуск банковской гарантии возврата авансового платежа) - 1 229 648 000 тенге, сроком до 31 октября 2019 года, с уплатой вознаграждения по лимиту -1 в размере - 14 % годовых, с годовой эффективной ставкой - 15,1 % годовых, по лимиту -2 и лимиту - 3 в размере 3,5% годовых, согласно которому Ответчик-2 обязался по поручению Заказчика выполнить комплексные работы по строительству инфраструктуры и внешних сетей, по монтажу, пуско-наладке и запуску в эксплуатацию РТС.

При этом, в рамках обеспечения обязательств по указанному Соглашению ТОО «ELBOR NETWORKS SYSTEMS» была предоставлена Гарантия от 31 мая 2018 года, с учетом изменений к ней, на всю сумму обязательств в размере 3 429 612 800 тенге, сроком до 17 мая 2020 года, включительно.

Дополнительным соглашением от 31 мая 2019 года стороны по Договору от 4 апреля 2018 года изменили график производства работ, согласно которому ТОО «KONSEL Service» обязалось завершить работы по 48-ми РТС со сдачей их в эксплуатацию в срок не позднее 17 сентября 2019 года (общий срок), работы по 1 этапу на 42-х РТС - до 19 марта 2019 года.

ТОО «KONSEL Service» и АО «Евразийский банк» о взыскании в солидарном порядке неустойки в размере 600 000 000 тенге за нарушение ТОО «KONSEL Service» сроков выполнения работ по Договору от 4 апреля 2018 года.

Вступившим в законную силу решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 20 июля 2022 года с АО «Евразийский банк» и ТОО «KONSEL Service» в пользу АО «Казтелерадио» солидарно взыскана неустойка в размере 599 999 376 тенге, а также с каждого по 8 999 990 тенге государственной пошлины.

АО «Евразийский банк» исполнено решение суда на сумму 608 999 тенге, с учетом взысканной госпошлины, и подан иск о взыскании в солидарном порядке с ТОО «KONSEL Service», ТОО «КОНСЭЛ», ТОО «AXIMA», Гельфенштейн М.И., ТОО «ELBOR NETWORK SYSTEMS» в пользу АО «Евразийский банк» суммы задолженности по Соглашению о предоставлении кредитной линии от 31 мая 2018 года в размере 639 027 113, 19 тенге.

Решением Бостандыкского районного суда Алматы от 1 июля 2022 года иск о взыскании в солидарном порядке с ТОО «KONSEL Service», ТОО «КОНСЭЛ», ТОО «AXIMA», Гельфенштейн М.И., ТОО «ELBOR NETWORK SYSTEMS» в пользу АО «Евразийский банк» суммы задолженности в размере 639 027 113,19 тенге удовлетворен частично.

В удовлетворении иска в отношении ответчиков ТОО «ELBOR NETWORK SYSTEMS», Гельфенштейн М.И. было отказано.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 16 октября 2023 года указанное решение было отменено.

Согласно постановлению судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 16 октября 2023 года, с ТОО «ELBOR NETWORK SYSTEMS» взыскана сумма задолженности в солидарном порядке в размере 639 027 113 тенге, а также судебные расходы.

АО «Казтелерадио» продлевались сроки выполнения работ по дополнительным соглашениям от 6 декабря 2018 года, от 28 февраля 2019 года и от 31 мая 2019 года к Договору.

Указанными дополнительными соглашениями к Договору были утверждены новые графики выполнения работ, и сроки регистрации Актов ввода в эксплуатацию построенных объектов в ЦОН увеличены с 34 недель до 40 недель по 31 РТС (15 января 2019 года) и до 76 недель по 6 РТС (24 сентября 2019 года).

Предметом спора в данном деле являются два гарантийных обязательства, выданные АО «Евразийский банк» (далее - Банк) предоставленные в пользу АО «Казтелерадио» (далее - Общество) в обеспечение обязательств по Договору.

5 мая 2018 года, 14 марта 2019 года, 24 июля 2019 года предоставлены обновленные банковские гарантии со сроком действия до момента государственной регистрации актов ввода в эксплуатацию всех объектов РТС по Договору.

Апелляционная инстанция правомерно руководствуясь пунктом 1 статьи 172 ГК пришел к выводу, что срок установленный законодательством, сделкой, либо назначаемый судом, определяется календарной датой или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Государственная регистрация акта приемки объекта в эксплуатацию в уполномоченном органе является предусмотренной законом процедурой, которая осуществляется после завершения строительства и сдачи объектов.

Данное событие имеет определённый фактический характер, и его наступление неизбежно при исполнении договора подряда.

Ссылка стороны истца на статью 336 ГК, устанавливающую годичный срок для предъявления требований к гаранту, в случае отсутствия установленного срока, несостоятельна. Указанная норма применяется только при отсутствии срока действий гарантии, тогда как в рассматриваемом случае срок был четко определен - через указание на событие.

Из содержания гарантийных обязательств и их изменений усматривается прямая воля Банка на продление срока действия до наступления конкретного события. Изменение срока не является нарушением закона и не может служить основанием для признания гарантий прекращенными.

Банком также заявлялся иск к Обществу о признании прекращенными гарантийных обязательств, предоставленных в пользу Общества, где в обоснование иска также указывалось на пропуск предъявления требования о взыскании суммы.

Вступившим в законную силу решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 20 июля 2022 года установлено, что Обществом не пропущен специальный срок исковой давности по предъявленному к Банку требованию, вытекающему из его гарантийных обязательств. Предоставляя банковские гарантии, с учетом последующих изменений, Банк согласился, что они действуют до момента государственной регистрации актов ввода в эксплуатацию всех объектов РТС по Договору.

Удовлетворяя исковые требования суд первой инстанции, сославшись на статью 171 ГПК, необоснованно принял признания иска от ответчиков - ТОО «KONSEL Service» и Банка, заинтересованных в прекращении их обязательств перед Обществом.

Однако Обществом иск не был признан.

178 ГК установлен в три года.

В силу пункта 1 статьи 180 ГК течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.

В своем иске ТОО «ELBOR NETWORK SYSTEMS» просит признать прекращенными гарантийные обязательства, выданные 18 апреля 2018 года о существовании которых истец не мог не знать, поскольку имел правоотношения с Банком в рамках соглашения от 31 мая 2018 года о предоставлении кредитной линии подрядчику - ТОО «KONSEL Service», где выступал гарантом.

Ходатайство о пропуске срока исковой давности АО «Казтелерадио» было заявлено в суде первой инстанции.

Вышеуказанное, в силу положений статьи 179 ГК, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований.

Тем более, ранее Банк подавал аналогичный иск, в удовлетворении которого решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 20 июля 2022 года отказано.

Приведенные в жалобе доводы связаны с несогласием истца с правовой оценкой, данной апелляционной инстанцией совокупности представленных доказательств, они не указывают на наличие существенных нарушений норм материального либо процессуального права, влекущих отмену судебного акта. Руководствуясь статьями 451, 452, 453 ГПК, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 5 ноября 2025 года, по данному делу оставить в силе, кассационную жалобу истца без удовлетворения.

Председательствующий Айтжанов К.Р.

Судьи Даненова А.А.