Дело № 6003-26-00-2к/2087

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2026 года город Астана

Кассационный суд по гражданским делам в составе председательствующего судьи Исмагуловой К.К., судей Исполовой Р.А., Черняховской М.Р., с участием прокурора Саттыбаева Б.И., представителя истца Айтбаевой А.И., представителя ответчика Айтжановой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» к товариществу с ограниченной ответственностью (далее ТОО) «МегаСтройСпектр» о признании недобросовестным участником государственных закупок, взыскании суммы и неустойки, поступившее по кассационной жалобе ответчика ТОО «МегаСтройСпектр» на решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 5 мая 2025 года и постановление судебной коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда от 23 сентября 2025 года,

УСТАНОВИЛ:

Истец государственное учреждение (далее – ГУ) «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» обратился в суд с иском о признании ТОО «МегаСтройСпектр» недобросовестным участником государственных закупок, взыскании стоимости невыполненных работ в размере 16 438 484 тенге, неустойки в размере 241 700 тенге.

Иск мотивирован тем, что ответчик по договору о государственных закупках работ от 15 сентября 2022 года «Благоустройство сквера Летного училища города Актобе» не исполнил обязательства в установленный срок. В адрес ответчика неоднократно направлялись уведомления о необходимости завершения работ по указанному договору. Стоимость невыполненных работ установлена заключением эксперта и составляет 16 438 484 тенге.

Кроме этого, за ненадлежащее исполнение обязательств подлежит взысканию неустойка за период с 1 по 31 января 2025 года в размере 241 700,27 тенге.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 5 мая 2025 года, оставленным без изменения постановлением судебной коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда от 23 сентября 2025 года, с ТОО «МегаСтройСпектр» в доход

государства взыскана сумма в размере 16 438 484 тенге. В удовлетворении остальной части иска отказано. Вопрос распределения судебных расходов разрешен.

В кассационной жалобе ответчик ТОО «МегаСтройСпектр», ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, просит судебные акты отменить в удовлетворенной части о взыскании с него 16 438 484 тенге, указывая, что работы выполнялись по заданию заказчика, принимались им и подтверждены подписанными актами выполненных работ.

Заслушав доводы сторон, заключение прокурора об оставлении в силе судебные акты, изучив материалы дела, доводы жалобы, суд приходит к следующим выводам.

Установлено, что по итогам государственных закупок способом «Открытый конкурс» между истцом и ответчиком заключен договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством от 15 сентября 2022 года, по условиям которого исполнитель обязуется выполнить работы «По благоустройству сквера Летного училища города Актобе».

Стоимость договора 133 280 000 тенге.

Между сторонами заключено четыре дополнительных соглашения в рамках уточнения бюджета, предусматривающих изменение суммы договора и продление срока его действия до 31 декабря 2024 года, а именно, от 14 октября 2022 года, 27 декабря 2022 года, 29 мая 2023 года и 10 января 2024 года.

Судами правомерно сделан вывод о том, что ответчиком фактически допущено нарушение сроков выполнения работ, о котором заказчику стало известно 31 мая 2023 года, что подтверждается письмами от 31 мая 2023 года и 27 октября 2023 года.

Несоблюдение сроков обращения в суд является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления о признании потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Относительно спорного объекта, то прокуратурой города Актобе от 19 сентября 2024 года проведена проверка по вопросу соблюдения законности расходования бюджетных средств, в рамках которой назначена строительноэкономическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта от 14 октября 2024 года установлено, что выполненные работы по объекту «Работы по благоустройству сквера Летного училища города Актобе» не соответствуют актам приемки выполненных работ, при этом стоимость фактически выполненных работ составляет 108 784 840,35 тенге, а стоимость невыполненных работ в сумме 16 438 484 тенге.

Апелляционной инстанцией по ходатайству ответчика назначена судебная строительно-экономическая экспертиза, однако заключение эксперта не принято коллегией, так как имелись расхождения в выводах эксперта.

При таких обстоятельствах, судами нарушения норм материального либо процессуального права не допущено, в связи с чем, оснований для корректировки оспариваемых судебных актов не имеется. Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. Руководствуясь подпунктом 1) части 2 статьи 451 ГПК, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 5 мая 2025 года и постановление судебной коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда от 23 сентября 2025 года - оставить в силе, кассационную жалобу ответчика товарищества с ограниченной ответственностью «МегаСтройСпектр» без удовлетворения.

Председательствующий Судьи

К.К.Исмагулова

М.Р. Черняховская