ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2026 года №6003-25-00-2к/1979 город Астана

Кассационный суд по гражданским делам в составе председательствующего судьи Абдыкуловой А.Т., судей Рамазановой А.К., Аймурзиновой А.Ж.,

с участием прокурора Казмуханбетова Р.Б., представителя истца Байгарина А.В., представителя ответчика Урманова А.А., третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, Сучкова А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску ООО «WASAT TECHNOLOGIES LLC» к республиканскому государственному предприятию «Казаэронавигация» о взыскании задолженности,

поступившее по кассационной жалобе истца на решение специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 29 октября 2024 года, постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 20 февраля 2025 года,

УСТАНОВИЛ:

ООО «WASAT TECHNOLOGIES LLC» обратилось с иском в суд к республиканскому государственному предприятию (далее – РГП) «Казаэронавигация» о взыскании задолженности, мотивируя ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору №61/21-СЕМ о закупках работ от 25 октября 2021 года в сумме 1 998 295 долларов США. Решением специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 29 октября 2024 года иск удовлетворен частично, постановлено: взыскать с РГП «Казаэронавигация» в пользу ООО «WASAT TECHNOLOGIES LLC» задолженность в сумме 654 000 долларов США, что эквивалентно по курсу Национального Банка Республики Казахстан 319 027 740 тенге и государственную пошлину в сумме 9 570 832 тенге; в удовлетворении требования о взыскании задолженности 1 344 295 долларов США - отказать.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 20 февраля 2025 года решение суда изменено, решение в части удовлетворения иска ООО «WASAT TECHNOLOGIES LLC» к РГП «Казаэронавигация» о взыскании задолженности в сумме 654 000 долларов США, что эквивалентно по курсу Национального Банка РК 319 027 740 тенге и государственной пошлины в сумме 9 570 832 тенге отменено. Вынесено вынести новое решение в этой части об отказе в удовлетворении иска. В остальной части решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе истец просит судебные акты отменить, удовлетворить иск, ссылаясь на допущенные судами нарушения норм процессуального и материального права.

Выслушав представителя истца, третьего лица, поддержавших доводы жалобы, представителя ответчика, согласного с судебными актами, заключение прокурора о законности судебных актов, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 25 октября 2021 года между сторонами заключен договор №61/21-СЕМ о закупках работ (далее – Договор) на общую сумму 3 575 000 долларов США без НДС.

По условиям Договора ООО «WASAT TECHNOLOGIES LLC» (подрядчик) обязался за свой риск выполнить работы по передаче информации формата ADS-B со спутниковых систем согласно приложению №1 к Договору, а РГП «Казаэронавигация» (заказчик)– принять и оплатить работы.

Оплата услуг по предоставлению информации ADS-B, включая аренду линий связи до мест установки оборудования SDP, производится поквартально с момента начала штатной эксплуатации.

Разделом 1 Технической спецификации (Приложение №1) «Общие сведения» предусмотрено, что система должна обеспечить возможность получать, де-модулировать и передавать сообщения формата ADS-B, полученные спутниковой группировкой Iridium Next, для всех воздушных судов, оборудованных ответчиками ADS-B и находящихся в пределах воздушного пространства Республики от земной поверхности до FL660 полета воздушного судна.

Пункт доставки услуг (SDP) состоит из оборудования, которое обеспечивает разграничение между поставщиком информации ADS-B и системой поставщика аэронавигационного обслуживания (ANSP). SDP должна обеспечивать доставку данных (включая безопасность) до точки разграничения на SDP.

Стандартная схема передачи информации (Приложение №1) с резервированием должна быть развернута в центрах управления воздушным движением в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе и использованы две телекоммуникационные линии с многопротокольной коммутацией по меткам (MPLS) для целей резервирования.

В разделе 4 Технической спецификации «Общие требования по графику реализации проекта и условиям оплаты» закреплено, что рабочая программа планируется на 2 года и содержит подробный график со всеми этапами подготовки, развертывания, опытной и штатной эксплуатации системы передачи данных от спутниковой системы ADS-B и должна обеспечить, но не ограничиваясь, следующие временные рамки реализации после подписания контракта (3 стадии):

• стадия планирования и разработки проекта – 0 – 3 месяц;

• стадия поставки, организации основных линий MPLS, наладки, обучения, тестирования, опытной эксплуатации и проведения приемки – 3 – 9 месяц;

• стадия штатной эксплуатации – 9 – 24 месяц.

25 октября 2023 года стороны заключили дополнительное соглашение №1 к Договору, согласно которому продлен срок выполнения работ до 25 февраля 2024 года. Все другие условия договора, включая цену, остались неизменными.

Порядок приемки работ определен разделом 5 договора, пункт 5.2. которого регламентирует, что акт выполненных работ подписывается сторонами по факту выполнения работ в соответствии с Приложением №1 к договору.

Заказчик не позднее, чем в семидневный срок, с даты получения уведомления от подрядчика о выполнении работ, назначает комиссию по месту выполнения работ.

Между сторонами подписаны следующие акты выполненных работ:

1. 21 ноября 2022 года акт приемки на месте установки оборудования на сумму 305 000 долларов США, по условиям которого заказчик принял поставку, установку и настройку оборудования SDP в трех центрах (в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе);

2. 25 ноября 2022 года акт о вводе системы в штатную эксплуатацию;

3. 27 февраля 2023 года акт приемки на 654 000 долларов США, в котором указано об установке MPLS Telco линий связи и оплате сервиса с 9 по 12 месяц (в трех центрах: Астана, Алматы, Актобе) на сумму 29 000 долларов США и сервисе передачи информации формата ADS-B со спутников с 9 по 12 месяц в трех центрах: Астана, Алматы, Актобе) на сумму 625 000 долларов США. Оплата не произведена ответчиком.

4. 15 ноября 2023 года акт приемки на 654 000 долларов США, где указано об установке MPLS Telco линий связи и оплате сервиса с 15 августа по 15 ноября 2023 года в трех центрах: Астана, Алматы, Актобе на сумму 29 000 долларов США и сервисе передачи информации формата ADS-B со спутников с 15 августа по 15 ноября 2023 года в трех центрах: Астана, Алматы, Актобе на сумму 625 000 долларов США. 29 декабря 2023 года ответчиком осуществлена оплата в размере 601 457,93 долларов США, требование о взыскании оставшейся суммы по данному акту не предъявляется, поэтому суд не входит в его обсуждение.

5. 15 февраля 2024 года акт приемки на 654 000 долларов США, в котором указано об установке MPLS Telco линий связи и оплате сервиса с 16 ноября 2023 года по 15 февраля 2024 года в трех центрах: Астана, Алматы, Актобе на сумму 29 000 долларов США и сервисе передачи информации формата ADS-B со спутников с 16 ноября 2023 года по 15 февраля 2024 года в трех центрах: Астана, Алматы, Актобе на сумму 625 000 долларов США. Ответчиком осуществлена оплата в размере 617 705 долларов США, остаток в

36 295 долларов США удержан в счет начисленной суммы пени за просрочку исполнения обязательства.

Согласно пункту 4.2.1. Договора оплата осуществляется заказчиком на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ в соответствии с Приложением №1 к договору в течение 45 календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ и предоставления подрядчиком инвойса с удержанием всех налоговых обязательств нерезидента согласно налоговому законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 15-1 Инструкции по организации и обслуживанию воздушного движения, утвержденной Приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №279 (далее – Инструкция) предусмотрено, что связанное с безопасностью полетов, изменение в системе ОрВД, включая внедрение сокращенного минимума эшелонирования или нового правила, осуществляется только после того, как оценка безопасности полетов, проведенная аэронавигационной организацией либо по ее заказу, продемонстрирует обеспечение приемлемого уровня безопасности полетов и проведены консультации с пользователями вводимого изменения.

Судами установлено и сторонами не оспаривается, что с 23 мая 2023 года исполнение договора было приостановлено в связи с рассмотрением вопроса об информационной безопасности, отчет о проведении оценки рисков, связанных с безопасностью полетов, утвержден РГП «Казаэронавигация» 18 июля 2023 года.

Во исполнение пункта 37 Правил сертификации и выдачи сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания, а также сертификационных требований, предъявляемых к поставщикам аэронавигационного обслуживания, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 июня 2017 года №384, уведомление в адрес уполномоченного органа АО «Авиационная Администрация Казахстана» об изменении в функциональных системах организации воздушного движения, связанного с безопасностью полетов, направлено РГП «Казаэронавигация» 24 июля 2023 года. Приказом РГП «Казаэронавигация» от 7 августа 2023 года №05-03-7-530 оборудование системы спутниковой ADS-B введена в штатную эксплуатацию в городах Астана, Алматы, Актобе с 15 августа 2023 года.

При таких обстоятельствах, выводы суда апелляционной инстанции о том, что штатная эксплуатация системы передачи информации от спутниковой системы ADS-B возможна только после проведения оценки безопасности полетов, уведомления уполномоченной организации об изменении в функциональных системах ОрВД и издания ответчиком приказа о вводе в штатную эксплуатацию, являются правильными.

Разделом 4 Приложения №1 к договору (Техническая спецификация) прямо предусмотрено, что оплата услуг по предоставлению информации ADS-

B, включая аренду линий связи до мест установки оборудования SDP, производится с момента начала штатной эксплуатации.

Учитывая условия Договора, оплата за услуги по предоставлению информации ADS-B предусмотрена после ввода системы в штатную эксплуатацию, который подлежит исчислению со дня вынесения приказа с 15 августа 2023 года, поэтому выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии правовых оснований для подписания акта приемки услуг по предоставлению информации ADS-B от 25 ноября 2023 года и, соответственно, оплату по нему, также неправомерности требования истца по оплате за 2 - 3 кварталы в сумме 1 308 000 долларов США до введения системы в штатную эксплуатацию, являются обоснованными.

Согласно подпункту 7.1.1. пункта 7.1. Договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств, подрядчик уплачивает заказчику за несвоевременное выполнение работ в сроки, оговоренные в договоре и/или несвоевременное устранение подрядчиком дефектов – пеню в размере 0,1% от суммы ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, за каждый календарный день просрочки.

В соответствии с подпунктом 7.2 Договора в случае ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств по Договору, заказчик вправе самостоятельно, без согласия подрядчика удержать сумму пени и/или штрафа при осуществлении оплаты.

Из Технической спецификации к Договору следует, что стадия по поставке, организации основных линий MPLS, наладки, обучению, тестированию, опытной эксплуатации и проведению приемки должна быть завершена в течение 9 месяцев с даты подписания договора, то есть в срок до 25 июля 2022 года. Истцом не оспаривается, что акт выполненных работ по данной стадии подписан 21 ноября 2022 года, что подтверждает несвоевременное исполнение им обязательств. Доказательством данного обстоятельства является подписание между сторонами дополнительного соглашения, которым продлен срок выполнения подрядчиком работ до 25 февраля 2024 года при неизменности других условий Договора, включая цену. Таким образом, ответчиком правомерно реализовано право на списание пени за нарушение обязательств.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска.

Доводы кассационной жалобы не содержат фактов, которые не были проверены и не учтены судами при рассмотрении дела по существу либо влияли на обоснованность и законность судебных актов. Оснований к отмене или изменению решения и постановления жалоба не содержит.

Руководствуясь подпунктом 1) части 2 статьи 451 ГПК, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 29 октября 2024 года, постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 20 февраля 2025 года - оставить в силе.

Кассационную жалобу истца – без удовлетворения.

А. Абдыкулова

Председательствующий

Судьи

А. Рамазанова

А. Аймурзинова